Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20.12.2006 gün 2006/18-820 esas, 810 karar sayılı kararlarında da belirtildiği gibi; davalı vakfın 506 Sayılı Sosyal sigortalar kanununa tabi bulunmadığı, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre kurulduğu, taraflar arasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bir sosyal güvenlik ilişkisi bulunmadığı, ortada iş mahkemelerinin görev alanını düzenleyen 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında bir uyuşmazlığın bulunmadığı, vakıf senedinin uygulanmasından doğan davalara bakma görevinin genel mahkemelere ait olduğu düşünülmeksizin, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilip yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır… ), Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, 29.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. HUKUK GENEL KURULU. • ALACAK DAVASI ( Verilmesi Gereken Bağımsız Bölümlerin İskan Koşuluna Bağlı Olduğu – Yüklenicinin İskan İznini Sonradan Aldığı/Sözleşme Uyarınca Yükleniciden Kira Bedellerine “İfaya Ekli” Ceza Olarak Tahsilinin Talep Edilebileceği ) • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Verilmesi Gereken Bağımsız Bölümlerin İskan Koşuluna Bağlı Olduğu – Yüklenicinin İskan İznini Sonradan Aldığı/Sözleşme Uyarınca Yükleniciden Gecikme Tazminatı Talep Edilebileceği ) • İSKAN İZNİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Bağımsız Bölümlerin İskan Koşuluna Bağlı Olduğu – Yükleniciden Kira Bedellerine “İfaya Ekli” Ceza Olarak veya Gecikme Tazminatı İstenebileceği ) • İFAYA EKLİ CEZA ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Bağımsız Bölümlerin İskan Koşuluna Bağlı Olduğu – Sözleşme Uyarınca Yükleniciden Kira Bedellerine “İfaya Ekli” Ceza Olarak Tahsilinin Talep Edilebileceği ) • GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Bağımsız Bölümlerin İskan Koşuluna Bağlı Olduğu – Yükleniciden Kira Bedellerine “İfaya Ekli” Ceza Olarak veya Gecikme Tazminatı İstenebileceği ) 818/m.106, 158, 355. Casino İmes.
Bu da ilginizi çekebilir: Kendine iyi bak lyricsveya instagram lili postegro
Fifa kadınlar dünya kupası 2023, 777 casino online
Ancak bu kabule rağmen, sigortanın yenilenip yenilenmediğinin de, kredi borçlusu tarafından takibi gerekeceğinden, uyuşmazlık konusu olan “2008 yılı itibariyle sigortanın yenilenmemesi” ve bu sebeple davacıların uğradıkları zararlar sebebiyle tarafların müterafik kusurlu oldukları sonucuna varılmalıdır. O halde mahkemece tarafların kusur oranları takdir edilerek, sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. SONUÇ : Yukarda açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, 5.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. HUKUK GENEL KURULU. • ALACAK TALEBİ ( Davacının Dilekçeyle Kıdem İhbar ve Bakiye İzin Ücreti Alacağının Yatırılmasını İşverenden İstemesi/Anılan Alacaklarını Alabilmek İçin İbranameyi İmzalamak Zorunda Bırakılması – Kabulü Gereği ) • İBRANAME ( Davacının Dilekçeyle Kıdem İhbar ve Bakiye İzin Ücreti Alacağının Yatırılmasını İşverenden İstemesi/Anılan Alacaklarını Alabilmek İçin İbranameyi İmzalamak Zorunda Bırakılması – Alacak Talebinin Kabulü Gereği ) • İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Verdiği İbraname İle Fazla Mesai Ücreti Hafta ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarını Ayrı Ayrı Zikrederek Tamamen Aldığını İfade Etmesi – Diğer Alacaklarını Alabilmek İçin İmzalamak Zorunda Bırakılması/Kabulü Gereği ) ÖZET : Dava alacak talebidir. Davacı verdiği ibraname ile fazla mesai ücreti, hafta ve genel tatil ücreti alacaklarını ayrı ayrı zikrederek tamamen aldığını ifade etmiştir. Davacı işten 18.1.2002 tarihinde ayrılmasına rağmen, 22.1.2002 tarihli dilekçeyle dilekçeyle kıdem, ihbar ve bakiye izin ücreti alacağının yatırılmasını işverenden istemiş, böylelikle anılan alacaklarını alabilmek için ibranameyi imzalamak zorunda bırakılmıştır. Dogub.
Noterliği’nce doğrudan düzenlenen 17.6.2002 tarihli ve 10203 yevmiye numaralı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini, dava dışı paydaşlar dışında davacılar da arsa sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. Yüklenici davalı şirket, sözleşme konusu Ankara Çankaya İlçesi 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı olan ve Kurukusunlar Mahallesinde bulunan 27522 ada ve 1 parsel sayılı taşınmazı; sözleşmede yazılı koşullarla inşaat yapmayı ve sözleşmede kararlaştırılan bağımsız bölümleri arsa sahiplerine teslim etmeyi yüklenmiştir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ( 3.8.1 ) maddesi hükmü gereğince, inşaat süresi sözleşme konusu arsanın boş olarak yükleniciye teslim edildiği tarihten itibaren 36 aydır. Kapsamında uyuşmazlık bulunmayan 24.3.2003 tarihli teslim tutanağı düzenlenerek inşaat yapılacak taşınmaz, yüklenici şirkete teslim edilmiştir. Yer teslim tarihine 36 ay eklendiğinde 24.3.2006 tarihinde inşaatın tamamlanması gerekir ise de, sözleşmenin ( 3.11.2. ) maddesi hükmünde de sözleşme ve eklerine göre işin tamamen bitirilmemesi durumunda yükleniciye ( 4 ) aylık ek süre verileceği ve yükleniciye verilen her bir ay için rayiç kira bedelleri toplamı kadar arsa sahibine gecikme cezası olarak ayrı ayrı ödemesi gerektiği, düzenlenmiştir.
Bp77 online casino.
21:10 - Konferans Ligi 2. Hafta Özetleri. 23:45 - Avrupa Ligi 2. Hafta Özetleri. 02:00 - Şampiyonlar Ligi Magazin. Hava angelofthewinds casino Operasyonu | Fragman. Hafta Özetleri. GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇINI EXXEN ÜZERİNDEN ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN FREKANS AYARLARI. GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇINI CBC SPORT ÜZERİNDEN İZLEMEK İÇİN FREKANS AYARLARI. Fifa kadınlar dünya kupası 2023.hakkında, “offshore hesapları üzerinden banka vasıta kılınmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuş ve işbu ceza hükmü Yargıtay 7. Karasal band, internet üzerinden dijital angelofthewinds radyo ve uydu üzerinden yayınlarını sürdürmektedir. Yönetmen: angelofthewinds Mehmet Ada Öztekin.
Makaleyi okudunuz "angelofthewinds casino"
Makale etiketleri: Vegasparadise online casino no deposit bonus,Bein sports max izle